荣家湾警示楼房屋及院落整修改造、荣家湾安全警示教育基地教育楼建设工程施工总价承包招标招标公告-福建机电设备采购网

首页采招类别/工程信息正文

荣家湾警示楼房屋及院落整修改造、荣家湾安全警示教育基地教育楼建设工程施工总价承包招标招标公告

收藏
打印
转载
字小
字大+

信息时间：

2024-12-03

招标文件下载

我要报名

荣家湾警示楼房屋及院落整修改造、荣家湾安全警示教育基地教育楼建设工程施工总价承包招标招标公告

方式：公开招标分类：工程

发布时间： 2024-12-03 06:44:16

荣家湾警示楼房屋及院落整修改造、荣家湾安全警示教育基地教育楼建设工程施工总价承包招标公告

招标编号：CSDWD-2024-01

1.招标条件

******************有限公司长沙电务段。本次招标项目已具备法定招标条件，现对本项目进行公开招标。

2.项目概况与招标范围

2.1 项目概况

******集团党组关于安全生产工作的决策部署，深刻吸取1997年“4.29”******集团公司批准立******集团公司级安全警示教育基地。拟将荣家湾站空置的旧信号楼（含区间信号机房）整修改造为警示楼，旧通信机房楼整修改造为教育楼，结合连通区域，整体整修改造为两楼一院的基地布局。

2.2招标范围

2.2.1 招标范围：本次拟招标范围荣家荣家湾警示楼房屋及院落整修改造、荣家湾安全警示教育基地教育楼建设两个项目施工图全部内容。

2.2.2标段划分：本次划分为1个标段。

2.2.3计划工期：40天，计划2024年12月30日开工，2025年2月9日竣工。

2.3其他说明：

2.3.1工程总投资275.89万元。

2.3.2工程施工主要内容：

荣家湾警示楼房屋及院******消防、照明）等；

荣家******消防、通风空调、照明）等。

2.3.3工程重难点工程

1、因既有房屋建筑年代较久远，房屋整修前需按照加固设计方案对建筑进行专业加固，确保房屋结构、抗震等达到设计标准。

电力整治需要结合既有站场供电条件按设计要求进行整治，电力割接需协调供电部门停电进行接驳。
室内整修需强弱电专业同步进场，提前与图文设计、设备安装、灯光安装、场景设置等专业按设计图纸做好管线预埋、孔洞预留。
房建吊顶前须对接暖通专业需提前做好通风管道的安装，做好两栋楼的通风，通风及温湿度要求达到设计要求。
******集团公司铁路营业线施工安全管理细则及供电段接触网回流线安全防护等要求办理，以确保人身及行车安全。
屋面防水、动力照明等分部分项工程须严格按照最新国家标准及设计要求实施。
严格按进度推进实施，提前做好人员、材料、机具的准备，以达到按期交付使用标准。
******有限公司及长沙电务段动火作业相关文件要求执行。

3.投标人资格要求

3.1本次招标要求投标人为在中华人民共和国境内合法注册的独立法人，具备有效的营业执照、施工企业资质和安全生产许可证等，并在人员、设备、资金等方面具备相应的施工能力。资格要求如下：

3.1.1标段编号：/。

（1）资质要求：建筑工程施工总承包三级及以上资质;

（2）业绩要求：2019 年 12 月至 2024 年 12 月（近 5 年）内完成的建筑工程或类似工程项目至少 1 项，需提供合同协议书、工程竣工验收报告（初验报告）或项目结算发票，时间以合同签订时间为准，具有铁路营业线施工经验。

（3）项目经理：具有建筑工程二级及以上注册建造师执业资格证书，有效的安全生产考核合格证书，且具有工程师及以上职称，5 年及以上建筑工程项目或 5 年及以上类似工程项目管理工作经验;******法院判决、裁定生效的行贿犯罪记录；未在其他在建工程任职或虽在其他项目任职但能够提供现任职建设单位（项目业主）的同意调离文件，并且与投标人具有有效的劳动和社保关系。

（4）本次招标不接受联合体投标。

3.2 各投标人可就上述标段中的 1 个标段进行投标。

3.3******法院列入失信被执行人，投标人未在国家企业信用信息公示系统（******/）中被列入严重违法失信企业名单，投标人未被纳入按照《铁路工程建设失信行为认定记录公布管理办法》公布的失******法院判决、裁定生效的行贿犯罪行为记录（通过中国裁判文书网 ******/查询）。

其他信誉要求：投标人在近3 年没有骗取合同有关的犯罪或严重违法行为而引************************集团重大不良行为公布期。

4.招标文件的获取

4.1请投标人于2024年12月4日～2024年12月9******有限公司（湖南省长沙市雨花区劳动东路222号旭辉国际广场C1栋7楼702-703号）购买招标文件。

(1)若为现场购买，购买招标文件时须提供******银行转账汇款单复印件；

(2)线上报名购买招标文件，凡有意参加开标者，可于2024年12月4日～2024年12月9日止（每日上午 9:00时至11:00时（北京时间，下同），下午14:00时至16:00时，）持现场报名所需报名资料的彩色扫描件，并逐页加盖单位公章扫描至同一个PDF文件，发送至本项目招采专用邮箱（******），邮件需标题注明内容“项目名称、报名资料、投标单位名称、联系人、联系方式”。

购买招标文件汇款账号如下：

******有限公司

账号：******

******银行北京西单支行

重要说明：1、仅接受公对公汇款，不接受个人名义汇款，由此引起的后果由投标人自行承担。2、汇款单据附言请务必注明招标编号及购买包件号。投标人拟申请多个包件的，必须分别购买多个包件的投标文件。否则，因此引起信息延误的后果由投标人自行承担。

4.2 招标文件售价：人民币200元/套，售后不退。

4.3未领购招标文件不可以参加本项目的投标。

4.4招标文件发票获取：投标人购买招标文件前须在中国铁物电子招投标平台（******）完成注册。注册审核通过后，招标代理将按照“系统管理”公司信息中供应商录入的开票信息开具标书款发票（供应商须及时更新公司信息），待开具成功后，投标人通过“投标管理”中“电票下载”自行下载标书款发票。详细步骤请参考登录页面的《使用手册》。（标书款发票默认开增值税普通发票。）

4.5本次招标的招标文件将不采用邮购方式发售。

5.投标文件的递交

5.1投标文件递交的时间为2024年12月26日9时00分至10时00 分（北京时间）；投标文件递交截止时间：2024年12月26日10：00（北京时间）。

******有限公司开标室 (湖南省长沙市雨花区劳动东路222号旭辉国际广场C1栋7楼702-703号)。

5.3逾期送达或者未送达指定地点或者不按照招标文件要求密封的投标文件，招标人不予受理。

6.发布公告的媒体

本次招标公告同时在中国铁物电子招投标平台、国铁采购平台上发布。